Договор поставки под заказ (предоплата покупателя)

поставка оборудования под заказ на условиях предварительной оплаты Покупателем

г. Москва — «___» ____________ 20__ г.

Индивидуальный предприниматель Горелкин Михаил Александрович, ИНН 773377244708, ОГРНИП ______________, действующий от своего имени, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и ______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее — «Договор») о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется по заказу Покупателя закупить у производителя (завода-партнёра) и передать в собственность Покупателя печатное оборудование, запасные части и/или расходные материалы (далее — «Товар»), а Покупатель обязуется предварительно оплатить, принять Товар и оплатить сопутствующие услуги на условиях Договора.

1.2. Наименование, модель, комплектация (базовая или с опциями), ориентировочный пробег, количество, цена, ориентировочный срок поставки и способ доставки указываются в Спецификации (Приложение № 1). Товар закупается на денежные средства, перечисленные Покупателем.

2. Цена и порядок расчётов

2.1. Цена Товара указывается в Спецификации в рублях и включает НДС по ставке, установленной НК РФ. Цена фиксируется с момента поступления предварительной оплаты в полном размере.

2.2. Покупатель вносит предварительную оплату в размере 100 % (ста процентов) стоимости Товара в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты выставления счёта, если Спецификацией не предусмотрен иной размер аванса. Если Спецификацией предусмотрен аванс менее 100 %, оставшаяся часть оплачивается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты уведомления о поступлении Товара на склад Поставщика и до его отгрузки.

2.3. Поставщик размещает заказ у производителя после поступления предварительной оплаты. Если счёт не оплачен в срок, Поставщик вправе изменить цену и срок поставки либо аннулировать Спецификацию.

2.4. Обязательство по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика. Проценты на сумму предварительной оплаты, в том числе по ст. 317.1 и ст. 395 ГК РФ за период до истечения срока поставки, не начисляются.

3. Срок поставки, изменение и отказ от заказа

3.1. Срок поставки, указанный в Спецификации, является ориентировочным и исчисляется с даты поступления предварительной оплаты. Поставщик вправе продлить срок поставки не более чем на 30 (тридцать) календарных дней без применения к нему мер ответственности, уведомив Покупателя, если задержка вызвана производителем, перевозчиком, таможенным оформлением или иными обстоятельствами, не зависящими от Поставщика.

3.2. Поставщик вправе поставить Товар досрочно, а также Товар, комплектация или внешний вид которого незначительно отличаются от указанных в Спецификации (иная ревизия модели, аналогичный по функциям узел), при сохранении основных потребительских характеристик.

3.3. Изменение модели или комплектации после размещения заказа у производителя возможно только по согласованию с Поставщиком и с оплатой Покупателем возникших дополнительных расходов.

3.4. Покупатель вправе отказаться от Спецификации:

• до размещения заказа у производителя — с возвратом предварительной оплаты за вычетом 5 % (пяти процентов) её суммы в качестве платы за отказ (п. 3 ст. 310 ГК РФ);
• после размещения заказа у производителя — с возмещением Поставщику всех документально подтверждённых расходов (стоимость закупки, логистика, таможенные платежи, банковские комиссии, курсовые потери) и уплатой платы за отказ в размере 15 % (пятнадцати процентов) стоимости Товара. Поставщик вправе вместо возврата денежных средств передать Покупателю Товар. Возврат производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней после реализации Товара третьим лицам, но не позднее 90 (девяноста) календарных дней с даты отказа.

3.5. Если Покупатель уклоняется от получения оплаченного Товара более 10 (десяти) рабочих дней с даты уведомления о готовности, Покупатель оплачивает хранение Товара в размере 0,1 % (одной десятой процента) от его стоимости за каждый день хранения. Обязанность Поставщика по передаче Товара в этом случае считается исполненной по истечении указанного срока.

3.6. Если Поставщик не передал Товар в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после истечения срока поставки (с учётом продления по п. 3.1), Покупатель вправе отказаться от Спецификации с возвратом предварительной оплаты в течение 10 (десяти) рабочих дней. Возврат предоплаты и неустойка по Договору являются исчерпывающими последствиями нарушения срока поставки.

4. Переход права собственности и рисков

4.1. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента полной оплаты Товара по соответствующей Спецификации (ст. 491 ГК РФ). До полной оплаты Покупатель не вправе отчуждать Товар, передавать его в залог или иным образом распоряжаться им.

4.2. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю (его представителю) на складе Поставщика либо с момента сдачи Товара первому перевозчику (транспортной компании) для доставки Покупателю — в зависимости от того, что наступит раньше (ст. 458, 459 ГК РФ).

4.3. Обязанность Поставщика передать Товар считается исполненной в момент, указанный в п. 4.2.

5. Доставка

5.1. Способ доставки указывается в Спецификации: самовывоз со склада Поставщика в г. Москве; доставка силами Поставщика по Москве и Московской области; доставка транспортной компанией (ТК) в любой регион России.

5.2. Стоимость доставки, погрузочно-разгрузочных работ, подъёма на этаж и страхования груза не входит в цену Товара, если иное прямо не указано в Спецификации, и оплачивается Покупателем.

5.3. При доставке ТК Поставщик выбирает перевозчика по согласованию с Покупателем, упаковывает Товар в транспортную тару, обеспечивающую сохранность при обычных условиях перевозки, и передаёт Покупателю номер отправления. Сроки перевозки определяются перевозчиком; Поставщик не несёт ответственности за действия (бездействие) перевозчика, за сроки и сохранность груза в пути. Претензии, связанные с перевозкой, Покупатель предъявляет перевозчику; Поставщик оказывает содействие и передаёт необходимые документы.

5.4. Покупатель обязан обеспечить приёмку Товара в согласованную дату, подъездные пути, свободный проход к месту установки, наличие исправной электросети с заземлением и параметрами, требуемыми производителем. Простой транспорта и повторная доставка по вине Покупателя оплачиваются Покупателем.

6. Приёмка Товара

6.1. Приёмка по количеству мест и внешнему виду упаковки производится Покупателем в момент получения Товара. Повреждения упаковки и недостачу Покупатель обязан отметить в транспортной накладной (накладной ТК) и составить коммерческий акт с перевозчиком. При отсутствии таких отметок Товар считается переданным в надлежащем количестве и без внешних повреждений.

6.2. Приёмка по качеству и комплектности производится Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Товара. О выявленных несоответствиях Покупатель обязан в этот же срок письменно уведомить Поставщика с приложением фото- и видеоматериалов. По истечении указанного срока при отсутствии письменного уведомления Товар считается принятым по качеству и комплектности без замечаний. Инструкции Госарбитража СССР № П-6 и П-7 Сторонами не применяются.

6.3. Если Спецификацией предусмотрена пусконаладка, по её завершении Стороны подписывают Акт ввода в эксплуатацию. Покупатель обязан подписать Акт либо направить мотивированный письменный отказ в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты завершения пусконаладки. При отсутствии подписанного Акта или мотивированного отказа в этот срок, а также при начале эксплуатации Товара Покупателем пусконаладка считается выполненной и принятой.

6.4. Покупатель уведомлён и согласен, что Товар является восстановленным (бывшим в употреблении и прошедшим заводское восстановление). Следы предыдущей эксплуатации, не влияющие на работоспособность (потёртости, мелкие царапины, различия оттенка пластика), а также показания счётчика отпечатков в пределах, указанных в Спецификации, не являются недостатком Товара.

7. Гарантия

7.1. Гарантийный срок на оборудование составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты передачи Товара (даты УПД) или до достижения пробега (количества отпечатков), установленного регламентом производителя / указанного в Спецификации, — в зависимости от того, что наступит раньше.

7.2. В течение гарантийного срока Поставщик по своему выбору устраняет недостатки путём ремонта или замены неисправного узла (детали). Замена Товара целиком производится только в случае, если недостаток не может быть устранён ремонтом. Срок устранения недостатка — до 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения Поставщиком Товара (узла) или обеспечения доступа к нему; при необходимости заказа запчасти у производителя срок увеличивается на срок её поставки, о чём Поставщик уведомляет Покупателя.

7.3. Гарантийное обслуживание выполняется: в Москве и Московской области — на месте установки; в других регионах — путём удалённой диагностики, направления запасных частей (узлов) и инструкций по замене, либо в сервисном центре Поставщика в г. Москве. Доставка Товара (узлов) в сервисный центр и обратно, а также выезд инженера за пределы Московской области (проезд, проживание, время в пути) оплачиваются Покупателем.

7.4. Гарантия не распространяется на:

• расходные материалы и детали, подверженные износу: тонер, чернила, девелопер, фотобарабаны, блоки проявки, узлы термозакрепления (фьюзеры), термоплёнки, ремни переноса, ракели, ролики подачи и отделения, тормозные площадки, ножи, фильтры, ленты;
• недостатки, возникшие из-за применения расходных материалов, бумаги и носителей, не рекомендованных производителем или Поставщиком;
• недостатки, вызванные нарушением правил эксплуатации, хранения, транспортировки, перемещением Товара без участия Поставщика, механическими повреждениями, попаданием жидкостей, посторонних предметов, насекомых;
• недостатки, вызванные нестабильностью электросети, отсутствием заземления, скачками напряжения, а также работой без стабилизатора/ИБП, если его применение рекомендовано Поставщиком;
• Товар, в который вносились изменения, ремонт или вскрытие лицами, не уполномоченными Поставщиком, а также при нарушении гарантийных пломб;
• программное обеспечение, сетевые настройки, драйверы, вредоносное ПО, совместимость с оборудованием и ПО Покупателя;
• превышение рекомендованной производителем месячной нагрузки (пробега).

7.5. Гарантийный срок не продлевается и не возобновляется при ремонте или замене узлов, если иное не установлено законом. Гарантия на заменённый узел действует до окончания гарантийного срока на Товар.

7.6. Для предъявления требования по гарантии Покупатель направляет Поставщику письменную заявку с указанием модели, серийного номера, показаний счётчика, описания неисправности и кодов ошибок. Если по результатам диагностики случай признан негарантийным, Покупатель оплачивает диагностику, выезд и ремонт по действующим расценкам Поставщика. ## 8. Ответственность Сторон

8.1. За просрочку оплаты Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,1 % (одной десятой процента) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

8.2. За просрочку исполнения своих обязательств Поставщик по письменному требованию уплачивает пени в размере 0,01 % (одной сотой процента) от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 3 % (трёх процентов) от стоимости неисполненного обязательства. Уплата пени является исключительной мерой ответственности Поставщика за просрочку.

8.3. Совокупная ответственность Поставщика по Договору ограничивается суммой реального ущерба и не может превышать стоимости Товара по соответствующей Спецификации. Упущенная выгода, косвенные убытки, убытки от простоя производства, потери данных и штрафы, наложенные на Покупателя третьими лицами, возмещению не подлежат. Ограничение не применяется к умышленному нарушению обязательств (п. 4 ст. 401 ГК РФ).

8.4. Проценты на сумму предварительной оплаты (аванса), а также проценты по ст. 317.1 ГК РФ на суммы обязательств Сторон не начисляются.

8.5. Поставщик вправе приостановить исполнение своих обязательств (в том числе поставку, выполнение работ, гарантийное и сервисное обслуживание) при просрочке Покупателем любого платежа по Договору до полного погашения задолженности (ст. 328 ГК РФ). Сроки исполнения обязательств Поставщика при этом соразмерно продлеваются.

8.6. Неустойка начисляется только при предъявлении письменного требования. Поставщик вправе удержать сумму начисленной неустойки и иных платежей, причитающихся ему по Договору, из сумм, подлежащих возврату Покупателю. ## 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, в том числе: стихийными бедствиями, пожарами, эпидемиями, военными действиями, актами органов власти, введением санкций и ограничительных мер, запретами и ограничениями импорта/экспорта, изменением таможенных правил и задержками таможенного оформления, остановкой работы портов, железных дорог и транспортных компаний, а также задержками и остановкой производства у изготовителя Товара.

9.2. Сторона, для которой наступили такие обстоятельства, уведомляет другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней. Срок исполнения обязательств продлевается на время действия обстоятельств. Если они длятся более 90 (девяноста) календарных дней, каждая Сторона вправе отказаться от Договора с проведением взаиморасчётов за фактически исполненное.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Претензионный порядок обязателен. Срок ответа на претензию — 10 (десять) рабочих дней с даты её получения.

10.2. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы.

11. Заключительные положения

11.1. Договор, Спецификации, заявки, счета, акты, УПД и уведомления могут подписываться и передаваться посредством электронного документооборота (ЭДО) либо в виде сканированных копий по адресам электронной почты, указанным в разделе реквизитов. Такие документы имеют юридическую силу до обмена оригиналами. Сообщение считается полученным в день его отправки на e-mail Стороны, указанный в Договоре.

11.2. Сторона обязана в течение 3 (трёх) рабочих дней уведомить другую Сторону об изменении реквизитов, адреса, e-mail. До получения уведомления исполнение по прежним реквизитам считается надлежащим.

11.3. Покупатель (Заказчик) не вправе уступать права требования по Договору третьим лицам без письменного согласия Поставщика (Исполнителя).

11.4. Подписанием Договора Стороны подтверждают, что его условия обсуждены и приняты ими добровольно, ни одна из Сторон не является слабой стороной Договора, положения ст. 428 ГК РФ к Договору не применяются.

11.5. Во всём, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

12. Срок действия Договора

12.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по всем Спецификациям.

13. Реквизиты и подписи Сторон

Поставщик:
ИП Горелкин Михаил Александрович
ИНН 773377244708, ОГРНИП ______________
Адрес: г. Москва, бульвар Яна Райниса, д. 7
Р/с ______________ в ______________
К/с ______________, БИК ______________
Тел.: +7 (495) 236-72-88, e-mail: hello@tonerium.ru

_______________ / М. А. Горелкин /

Покупатель:
______________________________
ИНН ______________, КПП ______________
ОГРН / ОГРНИП ______________
Адрес: ______________________________
Р/с ______________ в ______________
К/с ______________, БИК ______________
Тел.: ______________, e-mail: ______________

_______________ / ______________ /

Приложение № 1 — Спецификация № ___ от «___» ____________ 20__ г.

Итого: ____________ руб., в том числе НДС по ставке, установленной НК РФ, ____________ руб.

Поставщик: _______________ / М. А. Горелкин / Покупатель: _______________ / ______________ /